1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku dawnej rafinerii nafty FANTO wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Bieszczadzkie centrum Dziedzictwa Kulturowego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia – do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp, a w szczególności posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
a) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji projektowej rozbudowy lub budowy lub nadbudowy budynków o przeznaczeniu o charakterze kulturalnym o powierzchni użytkowej min. 1000 m² każda.
b) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej branży sanitarnej w zakresie realizacji wentylacji mechanicznej utrzymującej stałe parametry temperatury i wilgotności powietrza dla pomieszczeń o powierzchni min. 100 m² każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta-koordynatora posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w realizacji usług (po 2 usługi w zakresie wykonania dokumentacji) zgodnych z zakresem, o którym mowa w pkt 1 a (należy wskazać Inwestora, nazwę i adres inwestycji),
b) osobą przewidzianą do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w realizacji 2 usług o których mowa w pkt 1 a, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej, (należy wskazać Inwestora, nazwę i adres inwestycji),
c) osobą przewidzianą do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w realizacji 2 usług o których mowa w pkt 1 b, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej branży sanitarnej (należy wskazać Inwestora, nazwę i adres inwestycji),
d) osobą przewidzianą do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, fotowoltaicznych bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w realizacji 2 usług o których mowa w pkt 1 a, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej branży elektrycznej (należy wskazać Inwestora, nazwę i adres inwestycji),
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
Ul. Bełska 22, pok. nr 8, 38 – 700 Ustrzyki Dolne, do dnia 11. 09. 2017, do godz. 10:00
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w sali narad Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Beska 22,
38 – 700 Ustrzyki Dolne, w dniu 11.09.2017 r. godz.: 10:30
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
a. cena 60 %
b. doświadczenie 20 %
c. wykonanie dokumentacji w systemie BIM 20 %
- CENA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - [C]
Ilość punktów za kryterium „cena dokumentacji projektowej” ocenianej oferty będzie wyliczana według następującego wzoru:
C = C min x 60 C i
C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena dokumentacji projektowej”
C min – najniższa cena dokumentacji projektowej spośród ofert nieodrzuconych
C i – cena dokumentacji projektowej oferty badanej
- DOŚWIADCZENIE - [D]
Ilość punktów za kryterium „doświadczenie” ocenianej oferty będzie wyliczana według następującego wzoru:
5 pkt - dwie usługi polegające na opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji projektowej rozbudowy lub budowy lub budynków o przeznaczeniu o charakterze kulturalnym o powierzchni użytkowej min. 1000 m² każda, realizowane w okresie trzech lat wstecz.
15 pkt - więcej niż dwie usługi polegające na opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji projektowej rozbudowy lub budowy lub nadbudowy budynków o przeznaczeniu o charakterze kulturalnym o powierzchni użytkowej min. 1000 m² każda, realizowane w okresie trzech lat wstecz.
- WYKONANIE DOKUMENTACJI W SYSTEMIE BIM - [ B ]
0 pkt – Wykonawca nie oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie BIM
20 pkt – Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie BIM
SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA
Σ = C + D + T +B
C - ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena dokumentacji projektowej”
D- ilość otrzymanych punktów za kryterium „doświadczenie”
B - ilość otrzymanych punktów za kryterium „wykonanie dokumentacji w systemie BIM”
2. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów przyznanych w każdym z kryteriów.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp tj. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615, 996, 1240 i 1579).
- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy Pzp.
2. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zawieszenia realizacji przedmiotu umowy wynikającej z braku ujęcia w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy niezbędnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę żadnych roszczeń wobec Zamawiającego;
2) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) konieczność realizacji zaleceń wynikających z postanowień i decyzji stosownych organów;
4) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową;
5) zmiany obowiązującej stawki VAT;
6) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 5-7, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe osoby, które miałyby uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy, będą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
4. Zmiana osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3, wymaga uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, a tym samym nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.